Zanussi ZVM 640 F Manual do Utilizador descarregar pdf (Página 21)

pagina 13

Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden, werken uit te voeren op de werf

voor de voorlopige oplevering. Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte

van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren, dan zal de koper maximaal

70 % van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in

mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf.

Eventuele wijzigingen zullen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk

schriftelijk akkoord van de koper, aangaande de kostprijs van de wijzigingen.

Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijk ook geweigerd worden door de bouwheer.

Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning.

De kostprijs van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de bouwheer,

de hoofdaannemer of mogelijk de onderaannemer van een bepaald lot.

Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn

bekrachtigd.

Aanvraag van wijzigingen van uitvoering dienen steeds gericht te worden aan de bouwheer, en

niet rechtstreeks aan de verschillende tussenkomende onderaannemers.

Artikel 4 : Werfbezoeken

De koper of kandidaat - koper of hun afgevaardigden mogen zich niet op de werf

begeven zonder voorafgaandelijke toestemming van de bouwheer, en zullen volledig

verantwoordelijk gesteld worden voor de gebeurlijke ongevallen die zich tijdens de bezoeken

zouden kunnen voordoen, zonder beroep te kunnen indienen, of een eis tot

schadevergoeding of schadeloosstelling in te stellen tegenover de bouwheer

en/of onderaannemers, architecten en/of verkopers en hun respectieve verzekeraars.

Artikel 5 : Inbezitneming der appartementen

De inbezitneming van een lokaal of woonruimte, of het gehele appartement, mag niet

gebeuren om welke redenen ook, vooraleer de volledige betaling werd uitgevoerd.

Dit houdt in :

1. betaling van :

* de overeenkomstige prijs, plus de eventuele supplementen, als gevolg van bijkomende

en door de koper gevraagde werken.

* Alle rechten, notariële honoraria , BTW en taksen

2. de voorlopige oplevering geschied is :

De inbezitneming der woonruimten of andere lokalen wordt gelijkgesteld met de aanvaarding

van de voorlopige oplevering. Het schillderen van de lokalen en de inrichting van

de koper of zijn huurders, het plaatsen van meubelen of gelijk welke apparaten

zullen eveneens beschouwd worden als aanvaarding van de voorlopige

oplevering.

Deze aanvaarding van de voorlopige oplevering behelst ook het akkoord van de koper,

tot vrijgave van de gestelde borg bij de Deposito- en Consignatiekas (in het kader van de wet Breyne)

met de helft.

Bij de definitieve oplevering (welke automatisch volgt 1 (één) jaar na deze voorlopige oplevering,

wordt de resterende helft van deze borg vrijgegeven.

Gedurende deze periode van 1 (één) jaar dienen opmerkingen en/of gebreken schriftelijk gemeld te

worden aan de bouwheer.

Zonder deze meldingen wordt veronderstelt dat de koper de defintieve oplevering aanvaard.

pagina 14

1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Comentários a estes Manuais

Sem comentários

Zanussi ZVM 640 F Manual do Utilizador Página 21

Comentários a estes Manuais

Manuais e produtos relacionados com Fogões Zanussi ZVM 640 F